Pogodba o opravljanju storitev na področju informacijske tehnologije. Vzorec pogodbe o zunanjem izvajanju Vzorec pogodbe s strokovnjakom za IT

Pogodba o opravljanju storitev na področju informacijske tehnologije (IT)

№ _____________

Moskva "__" ________ 20__

LLC "_____________", v nadaljnjem besedilu "izvajalec", ki ga zastopa generalni direktor __________, ki deluje na podlagi listine, na eni strani in

LLC "_________", v nadaljnjem besedilu "stranka", ki ga zastopa generalni direktor _______________________, ki deluje na podlagi listine, je po drugi strani sklenil to pogodbo (v nadaljnjem besedilu "pogodba"), kot sledi: :

1. PREDMET POGODBE

1.1. Po tej pogodbi se izvajalec zavezuje, da bo stranki sam ali z angažiranjem tretjih oseb zagotavljal storitve informacijske tehnologije, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti centralne pisarne in njenih restavracij, stranka pa se zavezuje plačati za storitve izvajalca.

1.2. Izvajalec izvaja svetovalne storitve za zagotavljanje komunikacijskih storitev centrali naročnika in restavracijam.

1.3. Izvajalec opravlja tudi storitve, navedene v prilogi št. 1 te pogodbe. Stroški storitev, določeni v prilogi št. 1 k tej pogodbi, so navedeni v prilogi št. 1.

1.4. Postopek opravljanja storitev je opisan v Prilogi št. 2 k tej pogodbi.

1.5. Če je potrebno, da izvajalec stranki zagotovi dodatne storitve, ki niso določene v tej pogodbi, stranki podpišeta dodatno pogodbo k tej pogodbi, ki določa storitve, ki jih je treba zagotoviti, postopek in pogoje za njihovo opravljanje, postopek, pogoje in znesek plačila. Vse dodatne pogodbe, ki jih podpišeta stranki, bodo sestavni del te pogodbe.

2. OBVEZNOSTI STRANK POGODBE

2.1 Izvajalec se zavezuje, da:

2.1.1. zagotavljanje storitev po tej pogodbi pravočasno in v celoti;

2.1.2. Stranki zagotoviti Potrdila o izvajanju storitev;

2.1.3. da ne bo uporabljal informacij, ki jih je posredovala stranka, za namene, ki niso povezani z izpolnjevanjem njenih obveznosti po tej pogodbi;

2.1.4. Stranko nemudoma obvesti o nezmožnosti izpolnjevanja obveznosti iz pogodbe.

2.2 Stranka se zavezuje:

2.2.1. pravočasno in v celoti plačati storitve, ki jih izvajalec izvaja po tej pogodbi;

2.2.2. pravočasno sprejeti rezultate opravljenih storitev;

2.2.3. Izvajalcu ustvarja pogoje za pravočasno in popolno opravljanje storitev, na izvajalčevo zahtevo daje ustna in pisna pojasnila in pojasnila;

2.2.4. Naročnik se na zahtevo izvajalca zavezuje (če je to tehnično izvedljivo) izvajalcu (izvajalčevim zaposlenim) zagotoviti vozila za izpolnjevanje obveznosti izvajalca po tej pogodbi.

3. POSTOPEK OPRAVLJANJA STORITEV

3.1. Dejstvo opravljanja storitev po tej pogodbi se potrjuje s potrdilom o opravljenih storitvah, ki ga izvajalec pripravi mesečno in podpišeta pogodbeni stranki.

Naročnik je dolžan podpisati Potrdilo o opravljenih storitvah, podpisano kopijo poslati izvajalcu v roku 5 (pet) dni od dneva predložitve tega potrdila s strani izvajalca ali podati obrazloženo zavrnitev podpisa potrdila.

Če naročnik izvajalcu v navedenem roku ne pošlje podpisanega izvoda potrdila (ali utemeljeno zavrne podpis potrdila), se šteje, da je storitev pravilno opravljena s strani izvajalca in da je plačana.

4. CENA POGODBE IN POSTOPEK PLAČILA

4.1. Stroški storitev, ki jih izvaja izvajalec, znašajo ______ (___) rubljev na leto.

4.2. Stranka izvajalčeve storitve plača po naslednjem vrstnem redu.

4.2.1. V roku, ki ne sme biti daljši od ____ (____) dni po sklenitvi te pogodbe, naročnik plača izvajalcu ______ (____) rubljev.

4.2.2. Vsako četrtletje naročnik izvajalcu plača ___ (___) rubljev, največ 10 (deset) dni po koncu ustreznega četrtletja.

4.3. Stranki ob koncu vsakega meseca opravljanja storitev podpišeta Potrdilo o opravljenih storitvah za mesec. Potrdilo o opravljenih storitvah za mesec navaja stroške opravljenih storitev.

4.4. Stroški storitev, navedenih v Prilogi št. 1 k tej pogodbi, so navedeni v Prilogi št. 1. Stranka plačuje storitve, navedene v Prilogi št. 1 k tej pogodbi, mesečno na podlagi podpisanega potrdila o prevzemu storitev. na koncu vsakega meseca. Potrdilo o sprejemu storitev navaja seznam opravljenih storitev, čas, porabljen za opravljanje storitev, kot tudi stroške storitev, opravljenih v ustreznem mesecu.

Stranka je dolžna plačati storitve najkasneje v 10 (desetih) dneh od trenutka, ko stranki podpišeta potrdilo o prevzemu storitve.

4.5. Načrtovani obseg opravljenih storitev v skladu s Prilogo št. 1 predvideva opravljanje dela v skupnem trajanju do 50 (petdeset) ur mesečno.

V primeru prekoračitve načrtovanega obsega za več kot 25 % (petindvajset odstotkov) lahko izvajalec izvajalca pozove na ustrezno revizijo načrtovanega obsega storitev iz Priloge št. 1, višine mesečnega fiksnega plačila in parametrov storitev. Če v tem primeru pogodbeni stranki ne dosežeta soglasne odločitve o spremembi pogojev storitev, lahko izvajalec zavrne izpolnitev zahtevkov za storitve, ki presegajo ugotovljeno načrtovano raven.

5. ODGOVORNOST STRANK POGODBE

5.1 V primeru neizpolnjevanja ali nepravilnega izpolnjevanja obveznosti po pogodbi sta stranki odgovorni v skladu z veljavno zakonodajo in pogodbo.

5.2 V primeru zamude naročnika pri plačilu plačila izvajalcu, mu je naročnik dolžan na pisno zahtevo izvajalca plačati kazen v višini 0,1% zapadlega zneska za vsak dan zamude.

5.3. Stranki nista odgovorni za neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbe, če je taka neizpolnitev ali nepravilna izpolnitev posledica okoliščin višje sile, na katere pogodbenici razumno ne moreta vplivati ​​(okoliščine višje sile), vključno z naravnimi katastrofe, vojne, oboroženi spopadi, množični nemiri itd.

V primeru nastopa okoliščin višje sile je pogodbena stranka, ki ne izpolnjuje te pogodbe zaradi nastopa teh okoliščin, dolžna v 5 (petih) koledarskih dneh po začetku njihovega učinkovanja pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko. nastopa okoliščin višje sile, kot tudi njihovega prenehanja, sicer ta pogodbenica izgubi pravico do sklicevanja na take okoliščine kot podlago za oprostitev odgovornosti.

5.4. Pogodbenici sta odgovorni za razkritje zaupnih informacij druge pogodbenice, ki sta jima postali znani v zvezi z izvajanjem te pogodbe, v višini izgube, ki jo ima druga pogodbenica v zvezi z razkritjem teh informacij.

6. POSTOPEK SPREMEMBE IN ODPOVEDI POGODBE

6.1 Sporazum se lahko spremeni ali prekine na podlagi medsebojnega dogovora strank s sklenitvijo ustrezne dodatne pogodbe.

6.2. Pogodba se lahko spremeni ali odpove v drugih primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja Ruske federacije.

7. TRAJANJE POGODBE

7.1. Sporazum začne veljati, ko ga podpišeta stranki in velja do 31. decembra 2010.

8. REŠEVANJE SPOROV

8.1 Vsi spori in nesoglasja med strankama, ki izhajajo iz pogodbe, če jih stranki ne rešita s pogajanji, se predložijo arbitražnemu sodišču v Moskvi.

9. DRUGI POGOJI

9.1. Vse informacije o poslovnem in/ali finančnem položaju pogodbenih strank in/ali pogojih te pogodbe se štejejo za zaupne in niso predmet razkritja.

9.2. Vse priloge k tej pogodbi so sestavljene v pisni obliki, so njen sestavni del in jih podpišeta obe stranki.

9.3. Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe postanejo pravno veljavne, če so narejene v pisni obliki in podpisane s strani pooblaščenih predstavnikov obeh pogodbenic.

9.4. Stranki sta se dolžni nemudoma obvestiti o vsaki spremembi poštnih in plačilnih podatkov, nazivu in pravni obliki, spremembi pooblaščenih upravnikov ipd. Za pravilno izpolnitev obveznosti se štejejo dejanja na starih naslovih in računih pred prejemom obvestila o njihovi spremembi.

9.5. Pri reševanju vseh vprašanj, ki niso posebej predvidena v tem sporazumu, bosta stranki upoštevali veljavno zakonodajo Ruske federacije.

10. PRAVNI NASLOVI IN PODROBNOSTI STRANK

________________ "____"__________201__

V nadaljevanju »Stranka«, ki jo zastopa ______________, ki deluje na podlagi ____________, na eni strani, in _____________, ki jo zastopa _____________, ki deluje na podlagi Listine, v nadaljevanju »Izvajalec« dne po drugi strani sklenili ta sporazum, kot sledi:

1. PREDMET POGODBE

1.1. Ta pogodba je bila sklenjena z namenom optimizacije delovanja stranke z osredotočenjem njegovih prizadevanj na izvajanje njegove osnovne dejavnosti.

1.2. Predmet te pogodbe je prenos stranskih funkcij s strani naročnika na izvajalca na način in pod pogoji, določenimi s to pogodbo.

Seznam stranskih funkcij, ki jih je naročnik prenesel na izvajalca (v nadaljevanju »seznam funkcij«), je v Prilogi št. 1, ki je sestavni del te pogodbe.

1.3. Stranka naroči, izvajalec pa se zaveže, da bo v interesu stranke opravljal stranske naloge stranke, ki so bile nanj prenesene v skladu s to pogodbo v skladu s seznamom funkcij (v nadaljnjem besedilu "storitve").

1.4. Za opravljanje storitev po tej pogodbi naročnik izvajalcu plača plačilo v višini, na način in v pogojih, določenih s to pogodbo.

2. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK

2.1. Izvajalec se zavezuje:

2.1.1. Stranki zagotavljati storitve v skladu s pogoji te pogodbe.

2.1.2. Ne prenašajte in ne pokažite tretjim osebam naročnikove dokumentacije, ki jo ima izvajalec.

2.1.3. Zagotavljanje storitev stranki osebno ali po potrebi z vključevanjem specializiranih organizacij tretjih oseb.

2.1.4. Sodelovati pri opravljanju storitev po tej pogodbi z drugimi izvajalci naročnika, ki mu zagotavljajo storitve v zvezi s povezanimi vprašanji predmeta te pogodbe.

2.1.5. Pred ___ dnem vsakega meseca Stranki posredovati mesečna pisna poročila o poteku izvajanja storitev po tej pogodbi.

2.1.6. Stranki zagotovite gradiva in zaključke v elektronski obliki na magnetnem mediju in po potrebi pisna gradiva in zaključke.

2.1.7. Po potrebi na zahtevo naročnika zagotovi pojasnila zainteresiranim stranem, vključno z vladnimi in pravosodnimi organi, o materialih, ki jih zagotovi izvajalec v skladu s to pogodbo.

2.2. Stranka se zavezuje:

2.2.1. Plačati izvajalčeve storitve na način in pod pogoji te pogodbe.

2.2.2. Izvajalcu zagotoviti informacije in materiale, potrebne za izpolnjevanje obveznosti iz te pogodbe.

2.2.3. Pravočasno podpišite potrdila o izvajanju storitev z izvajalcem.

2.3. Izvajalec ima pravico:

2.3.1. Prejeti od stranke vse informacije, potrebne za izpolnjevanje njenih obveznosti po tej pogodbi. V primeru neizpolnjevanja ali nepopolnega ali nepravilnega posredovanja informacij s strani naročnika ima izvajalec pravico začasno odložiti izpolnjevanje svojih obveznosti iz te pogodbe, dokler zahtevani podatki niso posredovani.

2.3.2. Prejmite plačilo za opravljanje storitev po tej pogodbi.

2.4. Stranka ima pravico:

2.4.1. Prejemanje storitev od izvajalca v skladu s to pogodbo.

2.4.2. Prejemanje poročil, materialov in dokumentov od izvajalca v skladu s to pogodbo.

2.5. Opravljanje storitev, ki niso navedene na seznamu funkcij, je formalizirano z dodatnim sporazumom strank in se plača ločeno in dodatno.

2.6. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta med izvajanjem te pogodbe varovali poslovne, finančne in druge zaupne informacije, ki jih prejmeta od druge pogodbenice.

2.7. Vsa gradiva izvajalca, vključno z različnimi potrdili, sklepi, dokumenti itd., tako v pisni obliki kot na magnetnih medijih, ki jih je izvajalec sestavil pri izpolnjevanju obveznosti iz te pogodbe, so zaupne informacije naročnika (razen informacij, navedenih v v 5. členu zveznega zakona z dne 29. julija 2004 N 98-FZ "O poslovnih skrivnostih") in jih ni mogoče razkriti tretjim osebam brez pisnega soglasja stranke.

3. POSTOPEK IZVAJANJA POGODBE

3.1. Izvajalec daje naročniku mesečna pisna poročila o poteku izvajanja storitev po tej pogodbi, na podlagi katerih stranki sestavita in podpišeta potrdilo o opravljeni storitvi.

3.2. Potrdila o opravljenih storitvah, ki jih podpišeta stranki, so potrdilo o opravljanju storitev s strani izvajalca za stranko.

3.3. Izvajalec zagotovi poročila do ___ dne v mesecu, ki sledi mesecu poročanja Potrdilo o opravljeni storitvi sestavi in ​​podpiše stranki v ___ (______) delovnih dneh od datuma predložitve poročila.

3.4. Pri opravljanju storitev, ki niso navedene v Seznamu funkcij, izvajalec naročniku predloži dodatno poročilo, stranki pa podpišeta dodatno potrdilo o opravljenih storitvah, ki potrjujeta opravljanje dodatnih storitev s strani izvajalca naročniku.

4. POSTOPEK PLAČILA

4.1. Plačilo izvajalca je _______ (_________) rubljev, vključno z DDV v višini _____ (________) rubljev.

4.2. Plačilo se izplačuje mesečno do ___ dne v tekočem mesecu.

4.3. Nadomestilo se plača z nakazilom zneska, določenega v členu 4.1, na bančni račun izvajalca.

4.4. Za datum plačila sredstev se šteje dan, ko so sredstva pripisana na TRR izvajalca.

5. ODGOVORNOST STRANK

5.1. Za neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje svojih obveznosti po tej pogodbi mora kriva stranka drugi pogodbenici plačati kazen v višini ___% (__________ odstotkov) zneska neizpolnjenih obveznosti za vsak dan zamude pri izpolnitvi.

5.2. Za neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje svojih obveznosti iz tega sporazuma pogodbenici nosita drugo odgovornost v skladu z veljavno zakonodajo Ruske federacije.

5.3. Nobena pogodbena stranka ni odgovorna za popolno ali delno neizpolnitev obveznosti druge pogodbene stranke, če je neizpolnitev posledica višje sile, kot so: požar, poplava, potres, stavke in druge naravne nesreče, vojna in sovražnosti ali drugo. okoliščine, ki so izven nadzora pogodbenic in ovirajo izvajanje tega sporazuma ter so nastale po sklenitvi sporazuma.

Če je katera od teh okoliščin neposredno vplivala na neizpolnitev obveznosti v roku, določenem v pogodbi, se ta rok sorazmerno podaljša za čas trajanja zadevne okoliščine.

5.4. Pogodbena stranka, za katero je postalo nemogoče izpolnjevati obveznosti iz pogodbe, je dolžna najkasneje v 5 dneh od trenutka njihovega nastanka in prenehanja pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko o nastopu, pričakovanem trajanju in prenehanju zgoraj navedenih okoliščine.

6. POSTOPEK ZA OBRAVNAVANJE SPOROV

6.1. Vse morebitne spore in nesoglasja med strankama bosta reševali s pogajanji.

6.2. Če sporna vprašanja med pogajanji niso rešena, se spori obravnavajo na Arbitražnem sodišču __________________________.

7. TRAJANJE POGODBE

7.1. Obdobje veljavnosti te pogodbe je od "___"_________ ____ do "___"_______ ____.

7.2. Ta sporazum se lahko kadar koli odpove na pobudo vsake pogodbenice z obveznim obvestilom drugi pogodbenici ____ (_____) delovnih dni pred odpovedjo.

7.3. Če nobena pogodbena stranka ne izjavi, da želi odpovedati to pogodbo ___ (______) dni pred datumom izteka, se ta pogodba šteje za podaljšano za naslednjih _______ pod enakimi pogoji.

7.4. Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe ter njena odpoved se štejejo za veljavne, če so narejene v pisni obliki in podpisane s strani pooblaščenih predstavnikov obeh pogodbenic.

8. DRUGI POGOJI

8.1. Vsi dodatni dogovori pogodbenic, akti in druge priloge k tej pogodbi, ki jih podpišeta stranki pri podpisu te pogodbe, so njen sestavni del.

8.2. Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih z enako pravno veljavo, po enega za vsako od pogodbenic.

Konkurenca je dejavnik, ki razvija trg. V sodobnih razmerah nenehnega boja lahko uspeh dosežejo le tisti poslovneži, ki so sposobni čim bolj optimizirati stroške svojih podjetij, ne da bi pri tem škodili proizvodnji ali ugledu. Eden od načinov zniževanja dodatnih stroškov je sodelovanje z zunanjimi podjetji.

Na primer, če podjetje vzdržuje lastno osebje računovodij, je to drago in težavno: vsakemu od njih je treba plačati redno plačo, zagotoviti prostor, nenehno menjati opremo, spremljati raven kvalifikacij in plačevati davke. Zato se je za vodenje računovodskih papirjev pogosto bolj donosno obrniti na specializirano podjetje, ki ponuja svoje storitve trgu.

Kakšen dokument je to

Tak dogovor pomeni prenos morebitnih odgovornosti na podjetje, ki je specializirano za tovrstne storitve. To se naredi, da prihrani denar podjetja in odpravi potrebo po vzdrževanju lastnega osebja.

To je pri nas relativno nov pojav, čeprav se je že razširil. S prenosom številnih stranskih dejavnosti podjetja na druge osebe, ki so za to poklicno specializirane, Izkoristite lahko številne ugodnosti:

• zmanjšanje neproizvodnih stroškov;
• prihranek sredstev in časa (lahko je težko najti, usposobiti in pravilno registrirati nove zaposlene brez napak).

S pošiljanjem dodatnih funkcij v implementacijo tretjemu podjetju se lahko podjetje zanese za pravilno in pravočasno opravljeno nalogo. Bistvo je, da so zunanji izvajalci večinoma strokovnjaki, ki imajo svoje delovno mesto in programsko opremo ter so strokovnjaki visoko usposobljeni. Vodje zunanjega podjetja so zainteresirani za dvig strokovne ravni svojih zaposlenih.

Načelo zunanjega izvajanja je preprosto – oseba je zaposlena v enem zunanjem podjetju, ki prejme nalogo od naročnikovega podjetja. Medtem ko dela v enem podjetju, hkrati pomaga drugemu in se podreja nadrejenim. Posledično njegove funkcije do neke mere nadzorujeta dve strani - naročnik in delodajalec.

Zakonodaja ne ureja jasnega seznama pravil, ki bi določala obseg storitev dovoljena za izvedbo po pogodbi o zunanjem izvajanju. Običajno so to vrste del, kot so programiranje, razvoj dizajna, različne IT storitve, računovodstvo, čiščenje in varovanje prostorov, organizacija pogajanj, sestankov, dogodkov in catering. To pomaga pri osredotočite vse sile podjetja na njegovo glavno nalogo brez prisile vodstva k nadzoru manjših podpornih procesov.

Nekateri podjetniki brez težav predajo svoje računovodstvo v roke tujim zaposlenim, drugi so preveč nezaupljivi in ​​še niso pripravljeni na takšen korak, saj vsak poslovnež ne želi delovati odprto in v celoti odražati vseh podatkov o gotovini podjetja. tokovi. Izbira je preveč individualna in odvisna od ugleda zunanjega izvajalca in zaupanja v to organizacijo.

Sprejemljive vrste storitev, ki jih določa zakon

Obstaja veliko vrst dejavnosti, ki jih podjetja oddajajo zunanjim izvajalcem.– vse to so funkcije, ki niso ključne za organizacijo. Ti najpogosteje vključujejo:

• računovodstvo– prenos priprave računovodske dokumentacije na drugo podjetje je najbolj priljubljena vrsta storitev zunanjega izvajanja. V tej smeri je več vej: priprava papirnih poročil, popolna storitev z/brez vodenja računa. Ta storitev je še posebej v povpraševanju med malimi podjetji. Njihovo osebje samo po sebi ni preveliko za zaposlovanje računovodij, vodja pa ne more sam pripraviti poročil, kar zahteva veliko časa in truda;
• IT industrija. Spet gre za osnovne prihranke. Za vzdrževanje pisarniške opreme, razvoj spletnih strani ali namestitev dodatne programske opreme ni donosno najeti ločenega delavca. Za te potrebe se uporabljajo storitve zunanjega izvajanja;
• pravna pomoč. Za stranko lahko delajo poklicni odvetniki, ki jo spremljajo v vseh pravnih zadevah, povezanih z davčnimi in upravnimi spori, sporazumi z nasprotnimi strankami. V večini malih podjetij za odvetnika praktično ni dela, zato je plačevanje polne plače takemu zaposlenemu nesmiselno, veliko lažje je za nekaj časa najeti strokovnjaka;
• logistične storitve– to področje je povezano z zagotavljanjem podjetja, opravljanjem transportne funkcije. To je potrebno, če mora podjetje včasih prevažati tovor, nakup lastnega prevoza in najemanje voznikov pa je nedonosno.

Obrnitev na zunanje izvajalce je koristna v razmerah, ko je osebje podjetja majhno, pa tudi, ko promet ne omogoča ohranjanja stranskih strokovnjakov v osebju. Na primer, če storitve računovodje ali sistemskega skrbnika niso potrebne vsak dan, potem je bolj donosno skleniti pogodbo z zunanjim podjetjem, ki bo prevzelo te storitve.

Splošne določbe sporazuma

Začnimo z dejstvom, da zakonodaja ne predvideva posebnih ukrepov za ureditev storitev zunanjega izvajanja. Pogodba je edini dokument, ki nadzoruje transakcijo.

Vse pogodbe morajo v skladu z veljavno pravno prakso vsebovati naslednje točke:

• pogoji za izpolnjevanje dogovora za obe strani;
• najbolj podroben opis opravljenih storitev;
• mora vsebovati podpise za to upravičenih uradnih oseb (vodja, namestnik direktorja ipd.);
• opravljene operacije je treba zabeležiti, da se izognemo nesporazumom.

Vzorec dokumenta

Sporazum vsebuje naslednje razdelke:

1. Uvod, ki navaja imena podjetij, imena ljudi, ki podpisujejo pogodbo, in podlago, na kateri to počnejo.
2. Predmet pogodbe – v tem delu so navedene storitve, ki se prenesejo na zunanjega izvajalca.
3. Obseg in stroški dela. Ta razdelek zahteva posebno pozornost. Zelo pomembno je določiti, katere konkretne funkcije in v kakšnem obsegu se prenesejo na zunanjega izvajalca ter kakšno plačilo bo za to prejel.
4. Pravice in obveznosti strank.
5. Postopek spremljanja opravljenega dela.
6. Odgovornost podjetij - v poglavju je navedena odgovornost za neupoštevanje rokov za izvedbo del ali opravljanje storitev nesprejemljive kakovosti ter opisana točna višina kazni in kazni.
7. Rešitev morebitnega spora - odstavek vsebuje informacije o predkazenskem postopku za reševanje sporov, opisuje, v kateri fazi se bo postopek obravnaval, če ni mogoče doseči soglasja.
8. Časovni razpored – govorimo o trajanju pogodbe. Običajno se sklene za 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.
9. Postopek za prilagoditev ali odpoved pogodbe. Govorimo o postopku uvajanja dodatnih pogojev, storitev ali zahtev, pa tudi o prekinitvi razmerja.
10. Drugi pogoji - vse ostale točke, ki so se družbam zdele pomembne, so navedene tukaj.
11. Podatki, žigi podjetij in podpisi uradnih oseb.

Priporočila za podpis. Na kaj je treba biti pozoren

Prva stvar, na katero morate biti pozorni, je zaupnost. To vključuje varovanje uradnih in poslovnih skrivnosti ter anonimnost vseh vpletenih zaposlenih, ki bodo postali znani zunanjemu izvajalcu. Pri tem je izjemnega pomena izbira dobrega partnerskega podjetja in odražanje ustreznih pogojev v pogodbi.

Storitvena pogodba mora vključujejo številne zahteve v zvezi s kvalifikacijami in poklicnimi izkušnjami zaposlenih pri zunanjem izvajalcu, ki ga namerava vključiti v reševanje strankinih težav. To je res potrebno, če se sklene pogodba o zagotavljanju delovne sile, tudi pri zagotavljanju ljudi iz sosednjih držav.

Priporočljivo je, da za zmanjšanje davčnih tveganj dokument o opravljanju storitev vsebuje vse relevantne zahteve za zavarovanje tveganja ki jih določa zakon. Govorimo o predmetu pogodbe, postopku opravljanja storitev, pogojih in drugem. Poleg tega morajo biti vse točke oblikovane čim bolj natančno, brez netočnosti, ker lahko to postane sporno v sodnem postopku. Besedilo dokumenta mora uporabljati terminologijo davčnega zakonika.

Sestava pogodbe nujno zagotavlja pravilno dokumentacijo vseh obravnavanih storitev: računi, poročila o delu in podpisi. Posebna pozornost je namenjena odgovornost za kakovost opravljenega dela in spoštovanje vseh rokov.

V dokumentu mora biti opisana možnost nadomestila izgube naročnika, ki je posledica nepravilnega opravljanja svojih nalog s strani zunanjega izvajalca. Konkretna odgovornost je navedena v materialni obliki: odškodnina za škodo ali denarna kazen.

Video vsebuje zanimive in uporabne informacije o tem, kaj je zunanje izvajanje in kako učinkovito uporabljati to poslovno orodje.

 POGODBA ZA ZAGOTAVLJANJE STORITEV ZUNANJEGA IZVAJANJA IT Št.___ Tambov "___" ___ 20 ___ Samostojni podjetnik Alekseevsky Alexander Alekseevich, v nadaljevanju izvajalec, ki ga zastopa Alekseevsky Alexander Alekseevich, ki deluje na podlagi serije potrdila 77 št. 012502261 in ___, v nadaljevanju Stranka, ki jo zastopa ___, ki deluje na podlagi ___, na drugi strani, skupaj v nadaljnjem besedilu Stranke, so sklenile to pogodbo, kot sledi. 1. Predmet pogodbe 1.1. S pogodbo o opravljanju plačljivih storitev se izvajalec zavezuje, da bo izvajal storitve, navedene v Prilogi 1 te pogodbe, v nadaljevanju »storitve«, naročnik pa se zavezuje, da bo te storitve plačal. 1.2. Storitve se štejejo za opravljene po podpisu potrdila o prevzemu in dostavi storitev s strani naročnika ali njegovega pooblaščenca. 2. Pravice in obveznosti strank 2.1. Izvajalec: 2.1.1. Zagotavlja storitve, predvidene v Dodatku 1 te pogodbe, na lokaciji Stranke: ___. 2.1.2. Izvajalec samostojno določi število strokovnjakov, potrebnih za izpolnitev zahtev naročnika. 2.1.3. Stranki zagotavlja kvalificiranega strokovnjaka vsak dan od 9.00 do 18.00 za celotno trajanje pogodbe. 2.1.4. Po potrebi in v dogovoru s stranko ima izvajalec pravico k izpolnjevanju obveznosti iz te pogodbe pritegniti tretje osebe. 2.2. Stranka: 2.2.1. Plača izvajalčeve storitve v znesku in pogojih, določenih v Dodatku 1 te pogodbe. 2.2.2. Izvajalcu zagotovi dokumente in potrdila, potrebna za izpolnitev pogodbe. 2.2.3. Izvajalčevim strokovnjakom omogoča brezplačen dostop do računalniške opreme. 2.2.4. Podpisati mora potrdilo o prevzemu ali izraziti svoje utemeljene ugovore izvajalcu. 2.2.5. Stranka je odgovorna za licenciranje nameščene programske opreme. 3. Postopek dostave in prevzema opravljenih storitev 3.1. Izvajalec konec vsakega meseca naročniku predloži potrdilo o prevzemu. 3.2. Akt navaja: - naziv opravljenih storitev; - datum opravljanja storitev; 3.3. Akt lahko vključuje vse druge informacije, za katere pogodbenici menita, da jih je treba navesti. 4. Znesek in postopek plačila storitev izvajalca 4.1. Za storitve, ki jih izvajalec izvaja v skladu z dodatkom 1 k tej pogodbi, stranka izvajalcu nakaže ___ rubljev mesečno. 4.2 Plačila za opravljene storitve izvede stranka z nakazilom na račun izvajalca najpozneje v 7 dneh od datuma podpisa potrdila o prevzemu. 4.3. Stroški izvajalčevih storitev, določenih v členu 4.1, so določeni za celotno obdobje te pogodbe in se lahko spremenijo največ enkrat letno z obvestilom stranki. 5. Trajanje pogodbe 5.1. Izvajalec začne izpolnjevati svoje obveznosti v enem dnevu od trenutka podpisa te pogodbe. 5.2. Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas in začne veljati od trenutka podpisa. 5.3. Pogodbo o opravljanju storitev lahko odpove vsaka stranka z enotedenskim odpovednim rokom drugi stranki. 6. Drugi pogoji 6.1. Sporazum se lahko spremeni in dopolni s soglasjem strank. 6.2. Priloga 1 je sestavni del te pogodbe. 6.3. Odgovornost strank je določena v skladu z veljavno zakonodajo Ruske federacije. 6.4. Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih z enako pravno veljavo, po en izvod za vsako od pogodbenic. 6.5. Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali s pogajanji. Če stranki med pogajanji ne dosežeta dogovora, je spor predmet arbitraže. 7. Lokacija, podatki in podpisi strank Izvajalec Naročnik Samostojni podjetnik Aleksejevski Aleksander Aleksejevič Pravni naslov: 115135, Moskva, ul. Sadovnicheskaya, 53, vojaška enota Poštni naslov: 392018, Tambov, ul. Shirokaya, 53, apt. 3 INN: 770501619003 OGRNIP: 310774608500158 Banka: OJSC AKB AVANGARD TRR: 40802810726100002701 št. računa 30101810000000000201 BIC: 044525201 Samostojni podjetnik posameznik ur _______________ /Alekseevsky A.A./ (podpis) (prepis podpisa) M.P._______________________________________ (položaj vodje) _________________ /________________/ (podpis ) (prepis podpisa) M.P. Samostojni podjetnik Aleksejevski Aleksander Aleksejevič 115135, Moskva, ul. Sadovnicheskaya, 53, vojaška enota _______________________ (Alekseevsky A.A) _______________________() M.P. M.P. Tipska pogodba o opravljanju storitev str. 3 od 3